招标公告
项目编号：************
一、招标条件
响水县灌江建设发展有限公司实施的江苏响水生态化工园区草港村安置小区附属工程已经上级部门批准建设，工程所需资金来源已落实。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，邀请合格的投标人参加投标。
江苏华睿工程咨询有限公司受招标人委托，负责本项目具体招标事宜。
二、项目概况与招标范围
1、本次招标项目的建设地点：响水生态化工园区草港村境内。
2、承包方式：包工包料。
3、质量标准：合格。
4、计划工期：120日历天，计划开工日期2018年12月
5、工程规模：主要包括土方工程、道路和排水、排涝站等工程建设，投资额约556.7701万元。具体详见工程量清单及图纸。
6、本项目共划分成1个标段。
|
标段编号 |
标段名称 |
招标范围 |
|
************-BD-001 |
响水生态化工园区草港村新型社区附属工程施工项目 |
包括该工程的施工，具体详见工程量清单及图纸。 |
三、投标人资格要求
1、资质等级及范围：具有建设行政主管部门核发的市政公用工程总承包三级以上资质。
2、项目负责人资格类别和等级: 项目负责人必须是投标人本单位正式职工，投标时须提供市政公用工程专业的二级及其以上建造师注册证书（或建造师临时执业证书），同时具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证》（B类）；
3、本次招标不接受联合体投标。
4、其他要求：
4.1、财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于全部财产被接管、冻结和破产状态。
4.2、业绩要求：投标人的项目负责人至少承担过一项单项合同价为330万元及以上的小区配套设施工程，该业绩有效期为2015年1月1日至本项目招标公告发布之日（以竣工验收证明时间为准，有效期含2015年1月1日、但不含本项目招标公告发布之日），其质量等级达合格及以上【投标时须提供符合业绩要求的中标通知书（招标项目提供）原件扫描件、施工合同原件扫描件、竣工验收证明原件扫描件。提供的中标通知书或施工合同须经业绩项目所在地（建设）工程招投标管理部门或（建设）行政主管部门备案、加盖备案章，如业绩项目所在地已取消书面备案的、投标人资质条件、能力和中标通知书或施工合同未加盖备案章印的，须提供业绩项目所在地（建设）工程招投标管理部门或（建设）行政主管部门出具书面证明，书面证明必须明确业绩工程已经过备案并注明备案时间；如提供的中标通知书（招标项目提供）、施工合同、竣工验收证明均未能体现本招标文件要求的相关指标的，须提供业绩项目所在地（建设）工程招投标管理部门或（建设）行政主管部门出具的能反映相关指标的证明，否则业绩不予认可。如提供的中标通知书（招标项目提供）、施工合同、竣工验收证明反映的同一指标不一致的，以最小的指标为准。证明材料须全面提供，缺任一项资料不予认可】。上述业绩非投标单位承接的，不予认可。
4.3、信誉要求：
4.3.1 投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市市级有关部门和响水县县级有关部门暂停招投标或市场准入，或者受到限制但已过公示期的。
4.3.2 企业、法人代表及项目经理未被法院列为失信被执行人的（以全国征信系统平台信息为准），投标人（含法人代表、项目经理）在投标截止日，已全部履行人民法院生效判决、裁定的。
4.3.3 2017年6月1日以来无欠缴履约保证金（银行保函、担保）；
4.3.4 2016年1月1日以来，投标人没有因违法违规、违约、失信等原因被响水县有关部门单位限制投标的；没有因拖欠农民工工资、材料款等问题引发信访投诉。
投标人有违反上述条件之一的，资格审查不予通过。
4.3.5 投标人被评标委员会以招标文件无效标条款第 21条、第2条废标的，自废标认定之日起3个月内不得参与本项目投标。
4.3.6 投标人同一天参加多个项目投标的，只要有一个项目投标文件被评标委员会以招标文件无效标条款第21条、第22条废标的，本项目即取消其中标资格。
4.4、其他要求：
4.4.1项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件之一：
4.4.1.1项目负责人是非变更后无在建工程的。
4.4.1.2项目负责人是变更后无在建工程的,并且:原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个月；或者，因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天，且经建设单位同意并已经办理项目负责人变更手续的。
4.4.1.3项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
在建工程是指：处于中标人公告到合同约定的工程全部完成且验收合格期内的工程。验收合格证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收证明文件。
项目负责人有无在建工程，应以施工合同备案系统中人员信息是否处于锁定状态进行判断，处于锁定状态时，以有在建工程认定（含因变更原因锁定的）。
4.4.1.4 项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，特指以下三种情形：
①、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；
②、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位
③、项目负责人担任其他公司法定代表人。
4.4.2投标申请人须保证项目负责人及授权委托人均为本单位的正式职工（本单位的正式职工条件为：与投标人单位签订劳动合同或聘用合同，并由投标人单位为其缴纳养老保险，未在投标人之外单位受聘或任职，也未在其他单位缴纳养老保险），并确保从 2018 年06 月至 2018 年 11 月或 2018 年 07月至 2018 年 12月养老保险均在本单位缴纳）。未提供劳动合同和养老保险证明、或提供不全、或期限不满足规定的，均不予承认。劳动合同和养老保险证明需上传至企业诚信库中并勾选，否则不予认可。
4.4.3我方承诺中标的项目经理，不因任何情形而更换，且出勤率不少于80%，如发生更换或出勤率少于80%，除接受招标文件约定的处罚外，自愿另行接受合同价2%的扣款。
四、招标文件的领取
1、请符合资格条件的投标人登录盐城市招投标会员网上交易系统领取招标文件，领取开始及截止时间2018年12月11日至2018年12月17日（投标人必须在招标文件领取截止时间前下载招标文件，逾期未下载造成无法投标的，责任自负）。
2、领取地点盐城市招投标会员网上交易系统
(http://221.231.4.242:81/yanchenghuiyuan/login.aspx)
3、招标文件价格：每套售价305元每标段，在线网银支付，售后不退。
五、其他说明
1、投标保证金、履约保证金：(1)投标保证金金额：人民币捌万元整; (2) 履约保证金：履约保证金按中标价8%收取：履约保证金的形式：现金或银行保函。以现金缴纳的，投标保证金转为履约保证金，不足部分以现金方式补足；以保函形式缴纳的，必须是企业所在地开户行出具，也可由有资质的国有平台公司出具的保函。履约保证金退还方式：工程竣工验收合格后一次性退还（无息）。履约保证金扣取约定按照《关于进一步明确工程履约保证金退还程序的函》（响招管函〔2018〕2号）执行，详见招标文件附件。
2、工程付款：本工程无预付款。排水及排涝站工程结束且经验收合格后付40%（扣除暂列金，如有），道路工程结束验收合格后付至合同价80%（扣除暂列金，如有），工程全部结束且经审计后付至审定价的97%，余款作为质保金满贰年无质量问题一次性退还，若在退还质量保证金前的二次验收不合格，参照本合同第三部分专用合同条款5.1.3条款执行。
4、质量保证金：为审定价的3%，缺陷责任期为贰年。
六、评标办法：“ 合理价随机确定中标人法 ”。
七、发布公告的媒介
本次招标公告同时在江苏省建设工程招标网、盐城市建设工程网上会员系统、盐城市公共资源交易中心、响水县人民政府网（******）上共同发布。
八、计划开标时间：2018年12月18日09时00分（北京时间）。
九、投标人所提供的资料必须真实、齐全。投标人有违反《盐城市市场廉政准入规定（试行）》中规定情形者，将被取消投标资格。
十、本工程严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。
十一、招投标监管机构投诉电话：响水县招标投标管理办公室,电话******。
十二、联系方式
招标人：响水县灌江建设发展有限公司 代理机构：江苏华睿工程咨询有限公司
地 址：响水县陈家港化工园区 地 址：响水县华阳装饰城
邮 编：224600 邮 编：224600
联系人：吴大伟 联系人：李锦程
电 话：****** 电 话：******
|
收藏
