手机号
验证码
账号登录
免费注册
下载鱼泡招标APP
基本信息 | |||
---|---|---|---|
投标文件/资格预审申请文件递交方法 | 网上递交 | 投标文件/资格预审申请文件递交截止时间 | 2020-03-28 23:59:00 |
开标时间 | 2020-04-23 10:00:00 | 相关标段(包)编号 | E************001001 |
公告发布责任人 | 吴燕丽 | 交易平台验证责任人 | 吴燕丽 |
公告类型 | 招标公告 | 数据时间戳 | 2020-03-23 19:00:00 |
招标文件/资格预审文件获取截至时间 | 2020-03-28 23:59:00 | 招标文件/资格预审文件获取时间 | 2020-03-23 17:00:00 |
文件售价 | 文件售价币种 | ||
文件售价单位 | 公告发布媒体 | 广州公共资源交易中心 | |
公告标题 | 长沙地区篮球及羽毛球馆建设工程施工总价承包招标公告 | 公告性质 | 正常公告 |
公告发布时间 | 2020-03-23 17:00:00 | 是否允许联合体投标 | 是 |
招标文件/资格预审文件获取方法 | 公告附件下载 | 招标项目编号 | E************001 |
相关标段(包)编号 | E************001001 | 上传国家平台时间 | 2020-03-23 19:01:33 |
统一交易标识码 | A04-************3C-******-000016-7 | ||
公告源URL | ******;channelId=503&infoId=****** |
公告内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长沙地区篮球及羽毛球馆建设工程施工总价承包招标公告 招标编号:GC-2020-09 1.招标条件 本招标项目长沙地区篮球及羽毛球馆建设工程已由广铁集团计统处以预算形式(2019)计审更字 133-001 号批准建设,施工图已经审核合格。项目业主为中国铁路广州局集团有限公司,建设资金来自自有资金,项目出资比例为全资,招标人为中国铁路广州局集团有限公司长沙房建公寓段。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。 2.1项目概况:长沙地区篮球及羽毛球馆建设工程,新建篮球及羽毛球馆 1742.3 平方米及配套水、电安装。 2.2招标范围:长沙地区篮球及羽毛球馆建设工程,新建篮球及羽毛球馆 1742.3 平方米及配套水、电安装。 2.3工程主要内容及重难点工程:新建篮球及羽毛球馆 1742.3平方米及配套水、电安装。 重难点工程:新建屋面网架及人工挖孔桩。 2.4标段划分:本项目工程范围内设 1 个标段。 2.5其他:工程总投资 492.57 万元。建设总工期 6 个月。 3.投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人须建筑工程施工总承包三级及以上资质的企业,必须具有近三年内完成类似施工经验,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。其中,投标人拟派项目经理须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效安全生产考核合格证书,且未在其他在建项目任职。 3.2 其他要求: (1)在中华人民共和国境内合法注册的独立法人; (2)具备有效的安全生产许可证; (3)具有认证机构认证的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书; (4)未在中国国家铁路集团有限公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内; (5)未在广铁集团通报的停标处罚期内。 (6)投标人不得存在下列情形:被暂停或取消投标资格的;在最近三年内有骗取中标或严重违约而处于停标处罚期内的;有诉讼及仲裁情况而处于停标处罚期内的。 (7)投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在交投标文件之日起一年内不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。 (8)未在中国国家铁路集团有限公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内;对纳入国家铁路局“黑名单”管理的投标人,在公布期限内,不得接受其投标。 (9)根据中国铁路总公司办公厅关于转发国家铁路局《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》的通知(铁总办建设[2018]122 号),对失信被执行人的投标活动进行以下限制: 对纳入国家铁路局“黑名单”管理的单位,在公布期限内,不得接受其投标。被记录为严重失信行为的当事人在公布期限内参加投标的,在商务标评审中,每项严重失信行为扣减10 分。投标人为依据国家有关失信联合惩戒规定确定的失信被执行人等的,以投标截止日“评标委员会”在“信用中国”网(******)查询结果作为评标时的判断依据。失信被执行人等在公布期限内参加投标的,在商务标评审中,每项失信行为扣减3 分。 3.3 本次招标不接受联合体投标。 3.4 各投标人均可就上述标段中的1个标段投标。 3.5 根据《中国铁路总公司建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知》(建工函[2016]39号)要求,投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目经理、项目总工(技术负责人)资格证明材料,具体格式见公告附件。 4.1 凡有意参加投标者,请于2020年3月27日 09时00分至2020年4月2日16时00分(北京时间,下同),通过广州公共资源交易中心网上进行单位相关信息录入登记,登记成功并经确认后,通过广州公共资源交易中心系统下载招标文件等资料。投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记及电子签章,办理详情参见广州公共资源交易网(******)服务指南栏目。 4.2招标文件每套售价¥500元,采用银行汇款,售后不退。投标人须在购买招标文件前将标书款电汇、网汇至招标代理指定账号(不接受个人汇款),同时须在汇款单据上注明招标编号,并将汇款凭证及项目联系人、联系人手机号码、接收文件通知的邮箱及信件往来的邮寄地址发送至我司邮箱******,此为获取招标文件确认的重要依据。 招标代理账号: 开户银行:交通银行北京西单支行 开户名称:中铁物总国际招标有限公司 4.3本次招标文件获取仅采用网上形式,不采用现场发售、邮购等方式进行。 5.1 投标文件递交的时间为2020年4月23日09 时00分至10时00分,递交投标文件的截止时间(投标截止时间,下同)为2020年4月23日10时00分。 5.2 开标时间:2020年4月23日10时00分。 5.3递交方式及地点:电子投标文件统一采用网络上传的形式,投标人核对并确认投标信息无误后,需登录广州公共资源交易中心网站投标人服务区在递交投标文件截止时间前完整上传带有电子签名及电子签章的加密投标文件至广州公共资源交易中心系统。 如果电子投标文件于递交投标文件截止时间未能上传完毕,该电子投标文件将视为无效投标文件。 5.4纸质投标保函和业绩证明材料等原件资料和含电子投标文件的U盘采用现场递交方式,递交地点:广州公共资源交易中心(地址:广州市天河区天润路333号)。 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件等资料,招标人不予受理。 6.发布公告的媒体 本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、中国招标投标公共服务平台上发布,本公告的修改、补充,在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处,以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。 7. 联系方式
中国铁路广州局集团有限公司长沙房建公寓段
2020 年3月23日 公告附件一 投标人业绩证明 (项目名称) 由(发包人)于 年 月 日于 (公共资源)交易中心向 (承包人) 发放中标通知书(中标通知书编号: ),通知书项目经理为: ,身份证号: ,项目总工(技术负责人)为: ,身份证号: 。 项目于 年 月 日签订合同协议书,合同价格为 。 项目的开工日期为 年 月 日,接收日期为 年 月 日(竣工验收日期为 年 月 日),工程质量 。 或项目正在施工。 特此证明。 发包单位名称(盖章) 年 月 日 发包单位联系人: 联 系 电话: 发 包 人地 址: 总 监理工程师: 联 系 电话: 公告附件二 项目经理业绩证明
(项目名称) 由(发包人)于 年 月 日于 (公共资源)交易中心向 (承包人) 发放中标通知书(中标通知书编号: ),通知书项目经理为: ,身份证号: ,项目于 年 月 日签订合同协议书,合同价格为 。 项目的开工日期为 年 月 日,接收日期为 年 月 日(竣工验收日期为 年 月 日)。 或项目正在施工。 姓名 ,身份证号: ,于 年 月 日 至 年 月 日在(项目名称)任项目经理。 特此证明。 发包单位名称(盖章) 年 月 日 发包单位联系人: 联 系 电话: 发 包 人地 址: 注:如项目经理中途变更,请提供变更材料:①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。
公告附件三 项目总工(技术负责人)业绩证明
(项目名称) 由(发包人)于 年 月 日于 (公共资源)交易中心向 (承包人) 发放中标通知书(中标通知书编号: ),通知书项目总工(技术负责人)为: ,身份证号: ,项目于 年 月 日签订合同协议书,合同价格为 。 项目的开工日期为 年 月 日,接收日期为 年 月 日(竣工验收日期为 年 月 日)。 或项目正在施工。 姓名 ,身份证号: ,于 年 月 日 至 年 月 日在(项目名称)任项目总工(技术负责人)。 特此证明。 发包单位名称(盖章) 年 月 日 发包单位联系人: 联 系 电话: 发 包 人地 址: 注:如项目总工(技术负责人)中途变更,请提供变更材料:①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。
表2-1 资格审查资质条件 标段:长沙地区篮球及羽毛球馆建设工程
表2-2 资格审查财务要求 标段:长沙地区篮球及羽毛球馆建设工程
|